一分快3计划大小单双
當前位置:一分快3计划大小单双 > 資訊專區 > 政策法規 >

發生“新冠”疫情,工期可以順延嗎?

發表于:2020-02-27 來源:中國模版腳手架網   瀏覽次數:次

一分快3计划大小单双 www.pcqvzz.com.cn   一、“新冠”疫情的法律性質

  1. 法律規定

  “新冠”疫情屬于合同當事人在簽訂合同時無法預見、在合同履行過程中不能避免且不能克服,且不能歸責于合同當事人的情形,比較符合不可抗力的構成要件。根據《民法總則》第一百八十條[1]及《合同法》第一百一十七條[2]的規定,不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。常見的不可抗力包括地震、海嘯等自然災害,征收、征用等政府行為,以及戰爭、動亂等社會異常事件。但是,相關法律并未對不可抗力的具體情形進行列舉,也未明確傳染病、瘟疫是否屬于不可抗力。

  2003年“非典”疫情發生后,《最高人民法院關于在防治傳染性非典型肺炎期間依法做好人民法院相關審判、執行工作的通知》【被《最高人民法院關于廢止1997年7月1日至2011年12月31日期間發布的部分司法解釋和司法解釋性質文件(第十批)的決定》廢止】曾規定:“因政府及有關部門為防治“非典”疫情而采取行政措施直接導致合同不能履行,或者由于“非典”疫情的影響致使合同當事人根本不能履行而引起的糾紛,按照《中華人民共和國合同法》第一百一十七條和第一百一十八條[3]的規定妥善處理。”“新冠”疫情與“非典”疫情具有高度相似性,可參考該規定,即:因政府及有關部門為防治“新冠”疫情而采取行政措施(如交通管制、延長春節假期、推遲企業復工時間、隔離觀察)直接導致合同不能履行,或者因“新冠”疫情的影響導致合同當事人根本不能履行合同的,按照法律關于不可抗力的規定處理。

  2. 合同約定

  在法律無明文規定的情況下,“新冠”疫情是否屬于不可抗力還可以從約定。目前常見的施工總承包、工程總承包合同示范文本的通用條款對于瘟疫是否屬于不可抗力的約定不盡相同(詳見附件1)。其中:

  (1)《建設工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)和《建設工程施工合同(示范文本)(GF—2017—0201)》的通用條款第17.1條明確約定瘟疫屬于不可抗力。

  (2)《建設項目工程總承包合同》(GF-2011-0216)的通用條款僅對不可抗力進行了定義,但未對不可抗力的具體情形進行列舉,具體情形可由合同當事人在專用條款中自行約定。

  (3)《FIDIC設計-建造與交鑰匙工程合同條件》(橘皮書)和《FIDIC設計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》(銀皮書)的通用條款對不可抗力進行了定義,也列舉了不可抗力的部分情形,但所列舉的情形未包括瘟疫。

  以上不同示范文本對于不可抗力的定義與我國法律規定基本一致,因此,“新冠”疫情可以按照合同通用條款的約定被認定為不可抗力,除非合同當事人對此有相反約定。

  二、不可抗力對工期影響的后果

  1. 合同有約定的情形

  發生不可抗力后,工期是否可順延,應該首先從約定。根據住建部2013、2017示范文本以及FIDIC合同的通用條款,若復工/開工時間確實受“新冠”疫情影響的,承包人按照合同約定的期限和程序履行通知義務并提供相關證明材料后,工期應當順延(詳見附件2)。

  2. 合同無約定的情形

  在實踐中,部分企業未采用住建部示范文本或FIDIC合同,簽署的合同由其自行擬定;有些工程存在“黑白合同”的情況,實際履行的合同并非示范文本。而這些自行擬定/實際履行的合同可能未對不可抗力的后果進行約定。在此情況下,則應根據法律規定來判斷工期是否應當順延。

  根據《民法總則》第一百八十條第一款及《合同法》第一百一十七條第一款的規定,如果承包人因“新冠”疫情無法按原定計劃復工/開工的,承包人不承擔民事責任,工期應當順延。

  三、工期順延的例外情形

  即便如此,但若存在以下情形的,即使“新冠”疫情被認定為不可抗力,工期也不必然順延:

  1. “新冠”疫情未對工期造成實質性影響

  承包人可要求工期順延的前提是工期確實受到“新冠”疫情的影響。國務院將2020年春節假期延長至2月2日(農歷正月初九),目前大部分省、直轄市、自治區政府規定的企業復工日期為2月10日(農歷正月十七),上海市住房和城鄉建設管理委員會規定的建筑工地復工或新開工日期也為2月10日(農歷正月十七)。而根據建筑行業的慣例,即使是在正常情況下,多數工程也直至農歷正月十五后才全面復工/開工。因此,應結合施工組織計劃客觀評估工期是否確實受到了“新冠”疫情的影響,以及所受的是部分影響還是全面影響。

  2. 合同有其他約定

  盡管住建部示范文本以及FIDIC合同的通用條款都約定工期受不可抗力影響的,應當順延,但是,在實踐中,部分合同的專用條款或補充協議對通用條款進行了修改,且修改后的條款通常對承包人不利,承包人應特別予以留意:

  (1)約定工期不因任何原因順延。若雙方在合同中作此約定的,那么,即使不可抗力影響了工期,工期也不得順延。

  (2)約定僅在不可抗力影響工程關鍵線路的情況下,工期才可順延。若雙方在合同中作此約定的,則承包人需要先判斷受影響的是否是關鍵線路(關鍵線路的確認可參考本文:工程施工中關鍵線路的確定與工期延誤把控),若雖不可抗力導致工期延誤,但關鍵線路并未受影響的,則工期也不得順延。

  3. “新冠”疫情發生在承包人遲延履行后

  《合同法》第一百一十七條規定:“當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。”如果疫情發生期間本身就是工期延誤期間,而該工期延誤又是承包人的原因所導致,那么,承包人仍然需要對疫情發生期間的工期延誤承擔違約責任。

  四、承包人應采取的措施

  若工期已受到或將受到“新冠”疫情影響的,承包人應積極采取相關措施,爭取合法權利、維護自身利益:

  1. 通知

  (1)疫情發生后,承包人應按照合同約定的期限和程序及時向發包人和監理人發出書面通知,說明疫情以及工期受影響的詳細情況。

  (2)疫情持續的,承包人應及時向發包人及監理人提交中間報告。

  (3)疫情結束后,承包人應在在合同約定的期限內,向發包人及監理人提交最終報告,進行工期索賠,并形成有效簽證或補充協議。

  報告內容應包括疫情的詳細情況、工期延誤的詳細情況、工期應順延的天數、索賠的金等。

  2. 舉證

  承包人應注意在疫情發生期間搜集相關證據,并將證據作為通知、中間報告及最終報告的附件。證據包括但不限于:

  (1)證明疫情為不可抗力的證據,如:認定本次疫情性質的官方文件、新聞(如衛建委將本次疫情納入《傳染病防治法》規定的乙類傳染病并采取甲類傳染病的預防、控制措施的通知、WHO將本次疫情列為PHEIC的新聞等);

  (2)證明工期延誤的證據,如施工組織計劃、發包人/監理人簽發的停工通知、復工/開工通知、各方關于工期延誤的往來函件、施工日志、監理日記等;

  (3)證明疫情和工期延誤存在因果關系的證據,如:各級政府、行政主管部門針對疫情采取各類管制措施(如強制要求遲延復工/開工、交通管制等)的通知、新聞。

  3. 止損

  (1)停工期間,承包人應及時撤出非必要的現場人員和機械設備,對于未進場的機械設備及材料應暫緩進場,以免損失進一步擴大。

  (2)對于現場看護人員,承包人應注意疫情防護和安保問題,避免建筑工地發生公共安全問題。

  (3)疫情結束后,承包人應盡快恢復施工,以免工期進一步延誤,損失進一步擴大。

  • 精彩評論
  • 總評論:0
  • 供應商推薦

  • 熱門參展企業

京ICP備07501208號-1 京公網安備 11010802020699號

聯系電話:010-82883272 Email:[email protected]

北京中辰創意信息咨詢有限公司 CopyRight @2005 All Right Reserved 版權所有 違者必究